簡(jiǎn)單建筑施工合同范本（精選20篇）
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商將自己的項目開(kāi)發(fā)出來(lái)之后，需要找建筑商進(jìn)行修建，這時(shí)候建設施工就需要寫(xiě)一份建筑工程施工合同，那么這樣的建筑工程施工合同應該怎么寫(xiě)？下面是小編為你整理了“簡(jiǎn)單建筑施工合同范本”，希望能幫助到您。
簡(jiǎn)單建筑施工合同 1
合同編號：_______
發(fā)包方：________________
承包方：________________
簽約時(shí)間：_______
簽約地點(diǎn)：_______
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱(chēng)：____________
2、建筑面積（工程形式）：____________
3、施工地點(diǎn)：________________
4、工期：
（1）開(kāi)工：____年__月__日；
（2）竣工：____年__月__日；
（3）合同工期總共歷時(shí)____天。
5、承包形式：________
6、工程質(zhì)量標準：________
7、工程價(jià)款：共計人民幣____元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價(jià)款的__%，計____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿(mǎn)后支付。
9、質(zhì)保期：____年。
10、雙方的責任義務(wù)
（1）發(fā)包方的責任義務(wù)
①為承包方提供良好施工場(chǎng)地、道路、水、電源，滿(mǎn)足開(kāi)工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關(guān)系及糾紛；
②監督管理施工過(guò)程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度；
③給承包方提供施工圖紙、坐標點(diǎn)、標高點(diǎn)；
④按時(shí)給承包方撥付款項和進(jìn)行驗收、結算；
2、承包方的責任義務(wù)
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工；
②如期完成施工任務(wù)；
③接受發(fā)包方的技術(shù)指導和質(zhì)量標準要求；
④負責發(fā)包方提供料物及設備的保護；
⑤教育施工人員愛(ài)護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；
11、其他
（1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿(mǎn)。
（2）本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書(shū)面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒(méi)有約定時(shí)，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定：兩個(gè)以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴；原告向兩個(gè)以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的`人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點(diǎn)，即義務(wù)清償地點(diǎn)。
建設工程設計合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實(shí)際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點(diǎn)，有的對交付圖紙的地點(diǎn)沒(méi)有約定。
根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后，當事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報酬、履行地點(diǎn)等內容沒(méi)有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點(diǎn)應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方：_________ 承包方：_________
委托代理人：_________ 委托代理人：_________
___年__月__日 ___年__月__日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 2
發(fā)包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依據《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把_________工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
（一）工程項目
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、承包造價(jià)：_________元（大寫(xiě)：_________）
（二）工程期限
根據本工程，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后，工期相應順延）開(kāi)工日期為_(kāi)__年__月__日至___年__月__日，總工期_________天。
（三）本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程
乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規范、規程施工和標準進(jìn)行施工。
（四）工程價(jià)款支付及結算
本工程按進(jìn)度付款，具體金額由雙方協(xié)商為準。
（五）其它約定
1、甲方承擔的安全責任、權利
（1）甲方負責制訂施工現場(chǎng)的安全生產(chǎn)規章制度和操作規程；
（2）甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產(chǎn)法律、法規、標準、安全生產(chǎn)規章制度和操作規程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案；
（3）甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業(yè)，并按規定給予處罰；
（4）甲方有權對安全意識差、不聽(tīng)安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責令退場(chǎng)。
2、乙方的責任、權利
（1）乙方施工時(shí)是安全生產(chǎn)的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關(guān)安全生產(chǎn)的規定、制度；
（2）乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會(huì )保險，并根據需要為從事高度危險工作的人員購買(mǎi)適當的人身意外傷害保險，在施工過(guò)程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；
（3）乙方應對現場(chǎng)安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業(yè)，不得冒險作業(yè)，不能疲勞作業(yè)，并按規定做好防護工作；
（4）乙方在施工現場(chǎng)人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿(mǎn)足安全施工需要時(shí)，人員不得進(jìn)入施工現場(chǎng)。
（六）其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格
簽約過(guò)程中，大家注意的重點(diǎn)是合同的內容，對施工企業(yè)而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時(shí)為了促成合作或礙于情面，往往是“走過(guò)場(chǎng)”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無(wú)效或難以履行，達不到預期目的。
因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營(yíng)業(yè)執照及年檢情況，了解其主體的合法性，如是否合法注冊，是否存在未年檢而被吊銷(xiāo)執照，是否具有資金能力，注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著(zhù)重查看一下對方的營(yíng)業(yè)執照和企業(yè)參加年檢的證明資料。
三、建設施工合同簽訂注意事項
首先，要審查合同內容是否合法，有無(wú)違反法律法規的.強制規定，是否存在危害社會(huì )公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。
其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執行性。各評審部門(mén)要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進(jìn)行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現有資質(zhì)能否滿(mǎn)足，并列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容：
１、施工范圍界定與投標報價(jià)或合同價(jià)款是否一致及有無(wú)動(dòng)態(tài)約定；
２、雙方權利義務(wù)約定是否明確，用戶(hù)應該提供的設計文件、原始資料等接點(diǎn)規定是否清楚，能否影響工期；
３、對用戶(hù)提出的技術(shù)標準及質(zhì)量、安全等目標要求，能否滿(mǎn)足及注意事項；
４、價(jià)款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿(mǎn)足及接受；
５、索賠程序是否明確可行；
６、合同是否采用格式合同及專(zhuān)用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語(yǔ)不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡(jiǎn)單明了，避免毫無(wú)意義的空話(huà)，同時(shí)合同條款之間不能出現矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語(yǔ)要到達當事人無(wú)需再進(jìn)一步協(xié)商的程度；
７、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風(fēng)險；
８、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經(jīng)驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規的特殊要求，并進(jìn)行交底和指導履行；
９、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內容，不要簽義務(wù)多、責任重、權利少這類(lèi)一邊倒的合同，例如合同只規定我方違約要如何處理而無(wú)對方違約如何處理的內容。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
___年__月__日 ___年__月__日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 3
發(fā)包方：_________建筑施工有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關(guān)于工程項目勞務(wù)承包管理暫行規定》。甲方?jīng)Q定將____公司____工程項目部的勞務(wù)分包給乙方，為規范管理，明確職責，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。
一、甲方發(fā)包給乙方的勞務(wù)施工項目?jì)热莘秶缦拢?/strong>
該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程；鋼筋制作、綁扎分項工程；模板制作、安裝分項工程；腳手架搭設作業(yè)。
二、本合同期限：
從___年__月__日起至___年__月__日止。
三、工程質(zhì)量標準：
所有分項工程質(zhì)量確保優(yōu)良
四、勞務(wù)管理費的上繳及付款方式：
1、上繳標準：該工程項目勞務(wù)管理費為人民幣壹拾萬(wàn)元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質(zhì)量、進(jìn)度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
付款方式：上繳勞務(wù)管理費按兩次付清，即主體完工前付____，裝修完工前付____。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關(guān)的證件及資質(zhì)，配合乙方辦理相關(guān)手續。
協(xié)調處理施工過(guò)程中的勞務(wù)糾紛及工傷事故。
六、乙方的'職責：
1、全面履行___公司與___建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務(wù)。
2、確保所有分項工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進(jìn)行處罰。
七、本合同未盡事宜，雙方通過(guò)協(xié)商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，經(jīng)雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務(wù)管理費后失效。
甲方：____乙方：____
甲方代表：____乙方代表：____
___年__月__日 ___年__月__日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 4
發(fā)包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
茲有乙方現承包甲方發(fā)包的工程，根據有關(guān)法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包內容：
4、承包范圍：
5、承包方式：
6、質(zhì)量要求：_________《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》
7、工期要求：___年__月__日至___年__月__日。
二、甲方工作：
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關(guān)事宜，全面、全權負責現場(chǎng)的管理工作，對乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、用料、安全文明等工作進(jìn)行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時(shí)水電。
三、乙方工作：
1、乙方為駐工地代表，常駐現場(chǎng)，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包范圍內各相關(guān)工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線(xiàn)。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定：
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說(shuō)明及設計變更等進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達到施工合同要求，相關(guān)質(zhì)量驗收規范（GB50210－2001、GB50303－2002、GB50242－2002、GB50327－2001等）作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過(guò)驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，乙方須無(wú)償履行保修責任。
五、關(guān)于工期的約定：
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無(wú)故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關(guān)于價(jià)款和結算的約定：
1、雙方商定本工程合同承包價(jià)格______元（人民幣）。
2、本承包價(jià)格包含人工費、機械費、進(jìn)退場(chǎng)、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式：
（1）開(kāi)工后8日內，甲方付款30％元作為乙方的前期進(jìn)場(chǎng)費。
（2）水電工程隱蔽驗收后，甲方付款30％元
（3）瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲方付款15％元。
（4）竣工驗收合格后，甲方付款20％元。
（5）余款5％元待壹年保修期滿(mǎn)后結清。
七、關(guān)于材料的約定：
1、甲方負責同業(yè)主聯(lián)系及時(shí)提供乙方所需材料，并按時(shí)到場(chǎng)。經(jīng)乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價(jià)賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料（包括臨時(shí)電），材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價(jià)格中相應扣減。
3、所有進(jìn)場(chǎng)的業(yè)主供材，乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定：
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議，作為本合同的'附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門(mén)的規章制度，以及對文明現場(chǎng)和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款，嚴禁在施工現場(chǎng)發(fā)生違法亂紀等行為。
九、關(guān)于違約責任的約定：
1、乙方須自行完成本施工任務(wù)，嚴禁乙方將本項目再次進(jìn)行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。
3、乙方必須給進(jìn)場(chǎng)施工的工作人員購買(mǎi)人身保險，在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失，由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失，由乙方負責經(jīng)濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽字）：_________
___年__月__日 ___年__月__日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 5
發(fā)包人(全稱(chēng))：______________________________________
承包人(全稱(chēng))：______________________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：______________________________________
2、工程地點(diǎn)：______________________________________
3、工程內容：______________________________________
4、群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表
5、工程立項批準文號：______________________________
6、資金來(lái)源：______________________________________
二、工程承包范圍：承包范圍：______________________________________
三、合同工期：
1、開(kāi)工日期：______________________________________
2、竣工日期：______________________________________
3、合同工期總日歷天數____________天。
四、質(zhì)量標準：工程質(zhì)量標準：__________________________________
五、合同價(jià)款：金額(大寫(xiě))：_________________元(人民幣)￥：_________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的'文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標通知書(shū)
3、投標書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
1、合同訂立時(shí)間：_______年________月_______日
2、合同訂立地點(diǎn)：____________________________
3、本合同雙方約定______________________后生效。
發(fā)包人：(公章)____________ 承包人：(公章)____________
住所：______________________ 住所：______________________
法定代表人：________________ 法定代表人：________________
委托代表人：________________ 委托代表人：________________
電話(huà)：______________________ 電話(huà)：______________________
傳真：______________________ 傳真：______________________
開(kāi)戶(hù)銀行：__________________ 開(kāi)戶(hù)銀行：__________________
賬號：______________________ 賬號：______________________
郵政編碼：__________________ 郵政編碼：__________________
簡(jiǎn)單建筑施工合同 6
甲方：__________________
乙方：__________________
為了雙方責任明確，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特達成如下協(xié)議：
一、工程項目：樓房建筑，包工不包料，工程造價(jià)每平方米造價(jià)以實(shí)際面積為準，乙方保證陰歷十一月二十五日必須全部完工，如有工期延誤，一切責任由乙方自負。
二、質(zhì)量要求：乙方必須按照雙方之前商定的結構進(jìn)行施工，在施工中發(fā)現小問(wèn)題甲方可以提出維修，但大梁、柱子等不能出現蜂窩或變形。由建筑材料引起的`質(zhì)量問(wèn)題，由甲方負責，乙方不承擔責任。
三、甲方職責：水、電、路三通及施工中外界干擾，樓房所需一切建筑材料，不能延誤施工。
四、樓房建筑所用的一切工具、機械全部由乙方負責，甲方不負責提供。但甲方負責保管義務(wù)。
五、施工安全：乙方在施工一切工傷、事故及上下工交通安全均有乙方自負，甲方不承擔一切經(jīng)濟和刑事連貸責任。
六、付款方式：工人進(jìn)入工地后正常施工，出地基付款層上板完成付款__元，第二層上板完成付款__元，第三層上板完成付款__元，工程全部完工后甲方付清全部工程款。
七、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。如有違約，有違約方賠償對方一切經(jīng)濟損失。
甲方：__________________
乙方：__________________
__________年____月____日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 7
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方在_____________，建筑總面積約__________平方米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙，乙方負責包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹(shù)、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動(dòng)板房，同時(shí)作好防滲處理。
三、承包價(jià)格
______元
四、付款方式：
工程竣工驗收后全部付清。
五、質(zhì)量要求
乙應當按照甲方要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
六、注意安全
文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛生。
七、工期要求：
二十天
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：_________________
乙方簽字(章)：_________________
日期：_________________
簡(jiǎn)單建筑施工合同 8
一、工程名稱(chēng)：____建筑工程
二、工程內容及工程量：_______。
三、工程總造價(jià)：大寫(xiě)（￥___元）
四、工程質(zhì)量標準：乙方應按甲方提供的___施工設計圖紙進(jìn)行施工，施工必須符合村級組織活動(dòng)場(chǎng)所建筑工程技術(shù)規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。
五、約定施工工期：__年__月__日至__年__月__日
六、工程款結算方式：甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標準撥付。（扣10%質(zhì)量保證金，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題到期返還）
七、資金來(lái)源：省、市、縣村級活動(dòng)場(chǎng)所建設資金。
八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開(kāi)工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現施工圖存在偏差或問(wèn)題，應及時(shí)與甲方取得聯(lián)系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環(huán)境保護措施，促進(jìn)和諧社會(huì )發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的.任何安全問(wèn)題，均由乙方負責。
九、質(zhì)保期（一年）：此工程質(zhì)保期_年（___年_月__日均由乙方負責。
十、本合同經(jīng)雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 9
發(fā)包人(甲方)：
承攬人(乙方)：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程，經(jīng)甲方同意以包工的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。
一、 施工地點(diǎn)：______，建筑面積：___平方米。
二、建筑施工責任追究承攬內容
1、經(jīng)甲方同意以包工的方式承包給乙方施工，由于在二樓建筑時(shí)，建筑所需用磚從磚車(chē)上扔到一樓的樓板上，由于人力作業(yè)的能力有限所以乙方有向后方運輸(或分散碼放)的責任。由于乙方?jīng)]有向后方運輸和分散故而磚對樓板壓力過(guò)大，應而造成了由東向西數的'第1、2、3、4、間房的第一層樓板，每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。
2、由于甲方不能保證上述樓板以后會(huì )出現如何情況，結合實(shí)際乙方也同意由于乙方施工造成的原因，愿意承擔以后的所有責任。
3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以后出現問(wèn)題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔，于甲方?jīng)]有任何責任。
4、由于甲方考慮乙方的經(jīng)濟能力因此需有倆位擔保人，擔保人和乙方有同等責任。
三、本合同雙方簽字后生效，一式二份雙方各持一份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規定執行。
甲方：
乙方：
__年__月__日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 10
甲方：_____________________
乙方：_____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結合有關(guān)規定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，在雙方自愿及完全清楚，理解本合同條款的`基礎上，簽訂本合同。
一、工程名稱(chēng)：______________廠(chǎng)房。
二、工程地點(diǎn)：______________。
三、工程內容：廠(chǎng)房、道路、管網(wǎng)、井。
四、工程承包方式：包工不包料。
五、工程泥工包價(jià)：廠(chǎng)房每平方米_______元；
道路每平方米_______元；
管網(wǎng)每米_______元；
圓井每座_______元；
方井每座_______元。
六、工程材料：甲方采用的材料道路為商混，廠(chǎng)房地坪材料為商混，磨砂地坪由甲方負責。
七、付款方式：根據工程進(jìn)度付款，工程完工后一次性付清。
八、開(kāi)工日期：______________竣工日期：________________
甲方：_______________________乙方：_____________________
_______年_________月_______日_______年_______月_______日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 11
甲方：_________
乙方：_________
甲方__改造，現委托乙方施工承建，甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。為確保質(zhì)量，按時(shí)完成任務(wù)，甲乙雙方本著(zhù)平等互惠，公平公正的.原則，就有關(guān)事項達成以下協(xié)議：
一、工程名稱(chēng)：____。
二、工期：__年__月至__年__月
三、工程議價(jià)：__元。
四、承包方式：包工包料。
五、工程內容：大門(mén)拆建，門(mén)衛房拆建，圍墻拆建，硬化籃球場(chǎng)，排球場(chǎng)，操場(chǎng)墊高整平鋪石粉，教學(xué)樓內外粉，校路鋪花磚，樓前區鋪花磚等。
六、乙方在建設施工時(shí)，一定要保證質(zhì)量，如有不符合質(zhì)量問(wèn)題，要求翻工，造成的浪費由乙方負責，并負責翻工費用。
七、乙方在施工期間要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方負責。
八、在改造期間，任何一方修改施工內容，增加工程項目，必須甲乙雙方商量，雙方達成一致后，方可施工。
九、甲方需為乙方施工提供便利，保證施工期間施工場(chǎng)地通水通電。
十、付款方式：完工后，經(jīng)甲方或有關(guān)單位驗收合格后全部付清。
十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，意見(jiàn)一致后可作補充條文。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經(jīng)雙方確認后，雙方法人簽字即可生效，雙方必須嚴格遵守執行。
十三、結算付清工程款后，本合同書(shū)自然終止無(wú)效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 12
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)_____________
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)_____________
經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，形成一致性意見(jiàn)，達成如下協(xié)議：
一、工程范圍：屋面2左右，單價(jià) 元(以實(shí)際施工面積為準)，合同價(jià)格為 元整。
二、材料要求：荊州九鳥(niǎo)王防水材料(B，3厚)。
三、工程質(zhì)量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質(zhì)量保修期為_(kāi)_______年，保修期間如有質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須及時(shí)到場(chǎng)進(jìn)行維修處理。
四、工程時(shí)間：簽訂全同之日4個(gè)工作日，雨天順延，按甲方要求在規定時(shí)間內完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時(shí)間、不趕時(shí)間、不做冒險事，在施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。
六、付款方式：待工程完工，經(jīng)甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 13
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關(guān)法律、行政法規、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程《施工合同》外相關(guān)補充施工內容有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本補充協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：
工程內容：
二、工期及質(zhì)量
增加工作內容在施工計劃進(jìn)度關(guān)鍵線(xiàn)路上的'監理簽證相應順延總工期，不影響工期的不順延工期。工程質(zhì)量必須達到合格標準。
三、工程價(jià)款
補充施工內容工程價(jià)款為萬(wàn)元整(其中：泵房：萬(wàn)元、危險品庫房：萬(wàn)元、高低壓變配電房(開(kāi)閉所)：萬(wàn)元、擋土墻：萬(wàn)元)。以財政審核造價(jià)為結算價(jià)。
補充施工內容工程價(jià)款的確定。補充工程內容結算價(jià)一律套用當地現行相關(guān)定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定，主材價(jià)格按施工期間當地發(fā)布的信息價(jià)，結合監理、發(fā)包方簽證進(jìn)行調整。
四、其它補充
工程施工過(guò)程中涉及的相關(guān)問(wèn)題一律按原《施工合同》約定執行。本補充協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
補充協(xié)議訂立時(shí)間：____年__月___日
發(fā)包方(章)：
承包方(章)：
法定代表人：
法定代表人：
____年__月___日
____年__月___日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 14
甲方：
乙方：
為保證施工安全，切實(shí)保護施工人員生命和身體健康，甲乙雙方特訂立此安全協(xié)議書(shū)。（本協(xié)議作為主合同的附件，與主合同具有同等的法律效力）雙方應嚴格遵守。
（1）高處作業(yè)必須帶好安全帽、系好安全帶，嚴禁穿拖鞋、酒后上班，嚴禁高處向下扔物品；嚴禁在吊籃上嬉戲、打鬧、聊天、吸煙，使用時(shí)籃上不得多于兩人。
（2）正常施工時(shí)吊籃的限載重量不得大于額定載荷的80%，并應使載荷籃內盡量保持均勻；吊籃每次升空前必須對關(guān)鍵部位進(jìn)行檢查，可靠后方可升空運行；患心臟病、高血壓、精神病、癲癇病等不適合高處作業(yè)的人員，不得從事高處作業(yè)。
（3）吊籃運行中操作人員應經(jīng)常注意各機件的`運行情況，如發(fā)現提升發(fā)熱、噪音異常、鋼絲繩斷絲、安全檢查鎖失效、兩提升機升降速度不勻、限位開(kāi)關(guān)及操作開(kāi)關(guān)失靈不正當情況時(shí)，應及時(shí)檢修或停止使用。
（4）吊籃不在工作時(shí)，必須將吊籃停在穩妥可靠的位置，并不能壓在電纜和鋼絲繩上，關(guān)掉電源，如遇雨天要對電機及電器部位進(jìn)行遮蓋，以防漏電。
（5）在施工中，乙方必須做到安全生產(chǎn)，一旦發(fā)生事故全由乙方承擔，甲方概不負責。
（6）以上協(xié)議自簽字之日起生效，工程竣工后自行廢除。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 15
建筑單位：
施工單位：
工程項目：
電話(huà)：
電話(huà)：
工程地址：
一、工程項目及施工期限：
二、工程總造價(jià)(大字)
三、質(zhì)量標準：依照本工程施工詳圖施工，說(shuō)明書(shū)及驗收技術(shù)規范辦理，施工中雙方應做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的`驗收工作，如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的由甲方負責。
四、材料供應，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責采購到場(chǎng)，并由乙方認可，由甲方支付材料總價(jià)，乙方應按合同的約定及安全文明施工。
五、其它事項：
1、甲方在開(kāi)工前應辦好各項施工準備手續，做到施工現場(chǎng)路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更，應有有關(guān)部門(mén)批準。并由甲方簽發(fā)變更通知書(shū)。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內審合修正，竣工結算時(shí)以工程決算為準。
六、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結清后失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。附言：
建設單位(甲方)蓋章：
施工單位(乙方)蓋章：
_____年____月___日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 16
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方?jīng)Q定將香格____酒店裝修工程委托乙方施工，現就有關(guān)裝修事項簽訂本裝修裝修用工合同，具體條款如下：
一、工程名稱(chēng)：
二、工期
________年____月____日至________年____月____日止。
三、工程質(zhì)量標準
按甲方的規定要求為準。
四、安全責任
1、乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權承擔一切費用，甲方不負任何責任。
2、乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝修用工合同生效后，進(jìn)場(chǎng)施工15天后，甲方預付給乙方工程款___元整（人民幣）。
六、其他具體規定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現場(chǎng)。
2、施工期間，甲方提供房門(mén)鑰匙給乙方保管，造成的'損失由乙方賠償。
七、附則
1、本裝修用工合同由甲、乙雙方直接簽訂，裝修用工合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。本裝修用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章（手印）后生效。
2、附件同樣具有裝修用工民法典律效力。
3、裝修用工合同履行完后自動(dòng)終止，簽訂后期服務(wù)協(xié)議。
甲方（簽字）：甲方簽章（手印）：
乙方（簽字）：乙方簽章（手印）：
________年____月____日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 17
甲方：
乙方：
為確保工程質(zhì)量完成施工任務(wù)，明確雙方責任，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商特制定本合同甲乙雙方必須共同遵守：
第一條工程概況
1、乙方應在甲方指定的地點(diǎn)一次性承包給乙方（地點(diǎn)：黃口鄉李平樓村史莊南）建倉庫一棟長(cháng)18米寬18米，共計324平方米，每平方按680元計算，工程款為220320元，但不包括門(mén)窗、電、及其它設施。
2、水泥地在倉庫前建造曬糧場(chǎng)地500平方米，每平方米按80元計算。厚度為30公分。造價(jià)為4萬(wàn)元。
3、防盜窗6個(gè)，電動(dòng)卷簾門(mén)3個(gè)，及其它輔助設施18000元。
4為出進(jìn)倉庫糧食方便在通往倉庫的'地方建造水泥路3.5×100米，厚度為30公分，造價(jià)為28000元。
5、總合計款為306320元，叁拾萬(wàn)零陸千叁佰貳拾元。
第二條 工程工期
1、甲乙規定動(dòng)工時(shí)間為_(kāi)_年12月20日至2015年5月中旬竣工，乙方不得推后。
2、在保證工程質(zhì)量的前提情況下，如因不可抗力因素及自然環(huán)境影響等原因工期可順延，若因乙方人為原因工期延后，甲方有權扣除乙方施工費用。
三、結算方式
1、在工程施工時(shí)，甲方預付工程款50000元。
2、在2015年5月中旬前付清全部施工費用（249840元）
四、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
五、合同自簽字之日起生效
甲方：永城市士民種植專(zhuān)業(yè)合作社
乙方：
簡(jiǎn)單建筑施工合同 18
發(fā)包方（甲方）：___________
承包方（乙方）：___________
經(jīng)過(guò)乙方詳盡踏勘現場(chǎng)，根據國家相關(guān)法律法規并結合本項目的實(shí)際情況，為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權利、職責和義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng )造條件，搞好配合協(xié)作，按時(shí)保質(zhì)保量完成工程任務(wù)，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽定此施工合同，雙方共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：___________
2、工程地點(diǎn)：___________
二、工程承包范圍：
承包工程范圍：土方開(kāi)挖、樁基工程、基坑支護、降水工程、入戶(hù)門(mén)、墻地磚、石材等。
三、合同工期：
雙方商定，該工程合同工期為240個(gè)日歷天，從甲方通知之日起算。
四、合同計價(jià)及付款方式
1、雙方商定，采用總價(jià)包干合價(jià)￥12800000.00元（大寫(xiě)：壹仟貳佰捌拾萬(wàn)元整）含各項措施費、管理費等。
2、上述包干總價(jià)包括承包方所有人工費、材料費、機械費、管理費等一切費用，不再作任何人工、材料調差。
3、付款方式：
①乙方進(jìn)場(chǎng)后三天內甲方在___年3月15日前向乙方預付工程款人民幣￥2160000.00元（貳佰壹拾陸萬(wàn)元整）；
②在乙方正常施工一個(gè)月后，甲方在__年5月10日前再支付給乙方人民幣￥1680000.00元（壹佰陸拾捌萬(wàn)元整）；
③在乙方安全正常施工40天后，其所建工程經(jīng)甲方檢驗合格后，在__年6月1日前，再通過(guò)網(wǎng)上銀行轉賬的方式支付給乙方人民幣￥4680000.00元（肆佰陸拾捌萬(wàn)元整）；
④經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方需在__年7月1日前，在支付給乙方工程款人民幣￥3640000.00元（叁佰陸拾肆萬(wàn)元整）；
⑤四次共計付款人民幣￥12160000.00元（壹仟貳佰壹拾陸萬(wàn)元整）；
乙方每15日報1次工程量由甲方審核，工程量計價(jià)方式按照雙方簽訂合同時(shí)約定的工程單價(jià)套用已完工程價(jià)款進(jìn)行工程量計價(jià)。但對約定的工程量和工程單價(jià)不做調整，在已經(jīng)約定的工程單項方面不做經(jīng)濟簽證，甲方在收到乙方報表的5個(gè)工作日內完成審核，甲方審核完成乙方報表后3個(gè)工作日內按已完工程量進(jìn)行工程款項撥付。
工程完工后，乙方提交全部竣工資料，申請甲方驗收。余款5％作為工程質(zhì)保金，在驗收合格后的1年內無(wú)質(zhì)量問(wèn)題在__年3月15日前1次性無(wú)息支付。
五、工程質(zhì)量及驗收：
1、乙方承擔該項工程必須嚴格按施工圖紙施工，按現行國家規范操作，甲方按現行國家質(zhì)量標準驗收，工程驗收質(zhì)量標準為合格。
2、在進(jìn)行施工及工程竣工驗收過(guò)程中，如乙方施工質(zhì)量不合格，則由乙方自行返工或修補，所發(fā)生的工料費全部由乙方自行負責，由此而造成的工期延誤，乙方應承擔違約責任。
3、在整個(gè)施工過(guò)程中，乙方應嚴格按甲方提供的施工圖及設計說(shuō)明技術(shù)要求施工，乙方無(wú)權更改設計文件。若發(fā)現施工圖有誤時(shí)，須經(jīng)甲方技術(shù)核定后執行。
4、本工程執行正規報建工程的檢查監督、驗收程序。如發(fā)生1次未經(jīng)甲方檢查或驗收而進(jìn)行下道工序施工，處以5000元罰款。
六、合同價(jià)款調整：
1、合同價(jià)款調整原則必須以發(fā)生的.設計變更和甲方工程部、技術(shù)部所簽的技術(shù)核定單為經(jīng)濟簽證依據。
2、定額中包括和未包括的特殊專(zhuān)項檢測、試驗項目，發(fā)生的相關(guān)費用均由乙方自行全部承擔。
七、甲乙方工作
1、甲方工作：①負責提供設計圖紙及相關(guān)技術(shù)交底；②負責提供水電接口，水電費不在合同總價(jià)內；③負責協(xié)調與物業(yè)公司的銜接；④負責協(xié)調與裝修公司的銜接；⑤負責提供原有建筑圖紙。
2、乙方工作：①負責提供管理人員名單、相關(guān)人員資質(zhì)證書(shū)（驗原件收復印件）②具體負責與物業(yè)公司、裝修公司銜接并承擔相關(guān)費用；③負責編制總進(jìn)度計劃及月、周計劃并報甲方；④負責協(xié)調處理擾民及民擾工作；⑤如有裝修公司穿插作業(yè)，牽頭負責現場(chǎng)安全文明工作；⑥為了保證工程進(jìn)度完成，在合理條件下有義務(wù)配合裝修公司穿插工作；⑦如有損壞別墅區內道路、景觀(guān)、設施等應積極與物業(yè)公司聯(lián)系、溝通、協(xié)調，由乙方承擔全部費用；⑧負責原有建筑的成品保護工作；⑨負責施工現場(chǎng)安全文明工作。
八、違約責任：
1、因乙方自身原因影響該工程不能按本合同約定的工期完工，每延誤一天，乙方承擔延期費用2000.00元，累進(jìn)計算；
2、因乙方原因工程質(zhì)量不能達到國家質(zhì)量驗收標準，乙方除負責返工達到規定標準外，同時(shí)承擔因返工修復延遲的工期責任，并同時(shí)承擔全額發(fā)包人因此而造成的一切直接和間接經(jīng)濟損失及法律責任。
甲方：___________
簽字：___________
___________年___________月___________日
乙方：___________
簽字：___________
___________年___________月___________日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 19
發(fā)包方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)________________
承包方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)__________________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造_____________工程，簽訂以下協(xié)議：_________________
一、工程內容：_________________
________________主體框架結構工程(詳見(jiàn)圖紙)。以上項目均按雙方會(huì )審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、工期：_________________
1、開(kāi)工日期：_________________本項目工程工期從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止，共________________個(gè)日歷天。開(kāi)工日期以開(kāi)始正式施工開(kāi)始算起。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、工程合同價(jià)款：_________________
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣_____________：_________________。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)結算。
四、承建方式
乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方確認方可進(jìn)料施工。
2、施工期間甲方負責甲方施工發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________________
(1)合同生效后，發(fā)包人按時(shí)直接向承包人支付工程款：_________________支付次數分三次支付。
第一次：_________________工人進(jìn)場(chǎng)后____________月____________日預付總工程費用的____________%。
第二次：_________________工程進(jìn)入第二階段____________月____________日預付總工程費用的____________0%。
第三次：_________________工程進(jìn)入最后階段____________月____________日付總工程費用的____________%。
(2)此合同所描述款項不含稅金。
六、工程質(zhì)量要求：_________________
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關(guān)古建筑施工規范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、工程竣工驗收結算：_________________
乙方于竣工后____________天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后____________天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，并于驗收后____________天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的'簽證清單進(jìn)行結算，并于____________個(gè)工作日內結算完畢。
八、延期違約責任：_________________
乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣____________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣____________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書(shū)面要求，甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
九、質(zhì)保內容
質(zhì)保內容按有關(guān)建筑施工驗收規范標準執行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質(zhì)保期為_(kāi)___________個(gè)月。保養期從竣工驗收之日開(kāi)始計算，保養期滿(mǎn)后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定：_________________
1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現有不妥之處，應提前二天以書(shū)面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設計部門(mén)處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調，以確保乙方施工進(jìn)度。
4、乙方派出專(zhuān)人與甲方保持聯(lián)絡(luò )，協(xié)調現場(chǎng)施工。乙方承建的土建項目，應與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應用書(shū)面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止：_________________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿(mǎn)，甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協(xié)商解決。可補簽有關(guān)協(xié)議，補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
簡(jiǎn)單建筑施工合同 20
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)法律法規精神，雙方在平等、友好、互惠互利的原則下，為確保工程順利進(jìn)行，保障雙方責任、權利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同以此共同遵照執行。
一、承包形式：包工不包料
二、結構形式：地下室現澆屋頂，一層底商，二層以上磚混。
三、建筑面積：按建筑物外圍計算。
四、承包范圍：按圖紙上的`要求及甲方技術(shù)交底。
五、工程工資：地下室及一樓底商___元/平方米，二層以上___元/平方米。
六、付款方式：每上一層板付總價(jià)%，每粉刷一層付___元，工程施工結束后，雙方進(jìn)行實(shí)際測量，然后按實(shí)際所作的面積乘以造價(jià)為工程總造價(jià)，按工程總價(jià)2%留保質(zhì)金，一年后若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，保質(zhì)金一次性付給乙方。
七、質(zhì)量要求：乙方嚴格按照施工規范進(jìn)行施工，符合建筑標準，節約原材料，如乙方工程質(zhì)量不合格或因乙方原因給甲方造成原材料、破壞及浪費，應承擔責任。
八、工期要求：自開(kāi)工之日起完工
九、甲、乙雙方責任和義務(wù)。
1、甲方提供圖紙一份及技術(shù)交底，及時(shí)保證水電路三通，保證建筑材料按時(shí)到位為乙方做好準備(建筑材料不能噪施工現場(chǎng)50米以外)，甲方負責工人住宿、就餐、場(chǎng)地的安排。
2、乙方負責施工中機械設備、腳手架等設備工具，包括鐵釘、鐵絲。
3、確保施工人員安全、設備小問(wèn)題均由乙方全部負責，甲方不負任何責任。
十、其它事項：
1、因外界到工地鬧事或其它糾紛累計超過(guò)8小時(shí)，由甲方按每人每天100元計算工資。
2、合同未盡事宜，補充規定應于本合同具有同等法律效力。
3、本工程不含內外墻涂料、一樓立面外墻瓷磚，保證粉刷質(zhì)量。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【簡(jiǎn)單建筑施工合同】相關(guān)文章：
簡(jiǎn)單建筑施工合同11-09
簡(jiǎn)單的建筑施工合同01-29
承包建筑施工簡(jiǎn)單合同11-15
簡(jiǎn)單建筑施工合同范本08-08
簡(jiǎn)單建筑施工合同15篇11-28
承包建筑施工簡(jiǎn)單合同8篇11-15
施工合同建筑施工合同06-07
建筑施工合同 自建房建筑施工合同04-07