怎么寫道路施工合同范本

　　在當今不斷發(fā)展的世界，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關系。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的怎么寫道路施工合同范本，歡迎閱讀與收藏。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規(guī)，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)道路交通安全設施施工的相關事宜協(xié)商一致，具體內(nèi)容如下：

　　一、工程概況

　�。ㄒ唬┕こ堂�稱：

　�。ǘ�）工程地點：

　　（三）工程范圍：道路標線施劃、道路標志標牌安裝，具體施工內(nèi)容見附圖。

　�。ㄋ模┏邪�方式：包工包料。

　�。ㄎ澹┎牧霞肮に囇a充說明見施工附圖。

　　二、合同工期及順延條件

　　（一）施工工期

　　合同總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20__年11月25日。

　�。ǘ�）工期順延條件

　　1、甲方未能按約定提供施工圖紙；

　　2、設計變更或工程量增加；

　　3、因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時；

　　4、因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

　�。ㄈ�）乙方滿足工期順延條件后1個工作日內(nèi)，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告后1個工作日內(nèi)予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。

　　三、施工及安全要求

　�。ㄒ唬┦┕ひ�求

　　1、甲方應協(xié)助乙方辦理相關施工允許手續(xù)，協(xié)調(diào)各方面關系。

　　2、乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規(guī)劃，在合同簽定后七個工作日內(nèi)，將規(guī)劃方案提交甲方。

　　3、乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知后，七個工作日內(nèi)完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場。

　　4、乙方嚴格按照施工圖紙中的'要求進行采購和加工，并提相關材料供質(zhì)量保證書。

　　5、乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

　�。ǘ�）安全要求

　　乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。

　　四、工程質(zhì)量、驗收及質(zhì)保

　　（一）質(zhì)量標準

　　乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規(guī)范》GBJI0—87、《公路交通標志和標線設臵規(guī)范》JTGD82—20__明確要求施工，保證工程質(zhì)量。

　　（二）工程驗收

　　1、乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內(nèi)書面回復乙方，并另行商定驗收日期。

　　2、甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工并合格。

　　3、自工程竣工驗收合格后，自驗收合格次日起三個工作日內(nèi)辦理工程移交完畢。

　�。ㄈ�）工程質(zhì)保

　　自工程竣工驗收合格次日起壹年內(nèi)為工程質(zhì)保期，乙方對工程負責保修，質(zhì)保期內(nèi)除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質(zhì)保期屆滿后，乙方提供終身維護服務。

　　五、合同金額及費用結算

　�。ㄒ唬┖贤�金額：人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2，836，483元。

　　（二）自合同簽訂后五個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。

　　（三）自設施安裝完成后七個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。

　�。ㄋ模┳怨こ炭⒐を炇蘸细翊稳掌鸲�十個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進度款。

　�。ㄎ澹┖贤�總額的5%作為質(zhì)保金，保修期壹年，在質(zhì)保期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，甲方于質(zhì)保期界滿后十個工作日內(nèi)，將質(zhì)保金全額支付給乙方。

　　六、違約責任

　�。ㄒ唬┘追竭`約

　　因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產(chǎn)生的材料保管、誤工等附加費用。

　�。ǘ�）乙方違約

　　1、除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同規(guī)定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。

　　2、因乙方造成工程質(zhì)量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，并承擔因此給甲方造成的各項損失。

　　3、乙方施工過程中未按安全生產(chǎn)規(guī)范要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，并賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

　　七、爭議解決

　　甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應盡量協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。

　　八、附則

　�。ㄒ唬┍竞贤�一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，自雙方簽字蓋章后生效。

　�。ǘ�）本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定補充協(xié)議，與本合同具有同等效力。

　�。ㄈ�）合同附件

　　1、標準、規(guī)范及有關技術文件；

　　2、施工圖紙；

　　3、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件。

　　甲方：_________乙方：_________

　　___年___月___日___年___月___日

【怎么寫道路施工合同】相關文章：

道路施工通告怎么寫09-07

道路施工通告怎么寫-通告02-22

怎么寫道路施工合同范本03-14

道路施工合同07-11

道路施工合同06-09

鄉(xiāng)村道路施工合同06-18

道路施工合同模板06-27

規(guī)范道路施工合同07-12

道路施工采購合同02-07